在建设工程领域，施工合同因承包人无资质而被认定无效的情况屡见不鲜。然而，合同无效是否意味着工程款就“打水漂”了？本文通过南宁市江南区人民法院近期审结的一起真实案例（（2024）桂0105民初4088号），深度解析建设工程施工合同无效后的工程款追索、利息计算、律师费承担等核心痛点，为当事人提供维权指引。
一、案件核心事实：消防工程分包，无资质施工引纠纷
2020年5月，原告黄某（个人，无建筑施工资质）与被告南宁市某有限公司签订《消防工程施工合同》，承包南宁市江南区某三产综合楼项目消防工程，采用包工包料方式。合同约定：预埋管完成后按20元/㎡支付进度款，主体封顶后按月支付85%进度款，并提供了两套房源作为工程款保障。后因被告原因项目停工，双方签订补充协议，每平方米增加2元结算款。2021年8月8日，原告完成3#楼消防预埋管工作，提交《工程款支付申请表》确认工程款401659.2元，被告盖章确认。此后双方又签订《合作建房合同》及补充协议，约定以两套房冲抵工程款441825.12元，但被告未交付房屋，原告起诉要求支付工程款及利息、律师费等。
关键争议点：
- 原告无资质，合同是否有效？工程款能否得到支持？
- 以房抵债协议未履行，能否直接主张现金支付？
- 合同约定的律师费、保全保险费是否应由违约方承担？
- 工程质量保修金何时支付？利息如何计算？
二、法院判决：合同无效，但工程款、利息、律师费全面支持
法院审理后认定：原告作为自然人，未取得建筑业企业资质，双方签订的《消防工程施工合同》及补充协议违反法律强制性规定，属于无效合同。但依据《民法典》第793条，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同约定折价补偿承包人。本案中，原告已实际施工，且双方在《工程款支付申请表》中已经对工程量及价款进行了结算确认（被告盖章签字），后续又以房抵债，进一步印证了工程款结算事实。因此，被告必须支付工程款441825.12元（含质量保修金8836.5元）。
关于利息： 因结算确认之日（2021年8月10日）视为工程交付，被告应在1个月内（2021年9月10日前）支付98%工程款（432988.62元），逾期按年利率3.85%计息；质量保修金（8836.5元）应在保修期一年届满后（2022年8月10日）7天内支付，逾期按年利率3.65%计息。
关于律师费、保全保险费： 合同约定“任何一方违约需承担守约方为实现权益而支出的律师服务费、保全费、保全保险费等”，该约定有效。原告已支付律师费18000元、保全保险费824元，法院全额支持。
最终判决： 被告支付工程款441825.12元、利息（分段计算）、律师费18000元、保全保险费824元，案件受理费及保全费由被告承担。
三、案件深度解析：三大痛点与维权要点
痛点一：无资质施工，合同无效就白干了吗？
核心观点： 合同无效≠不用付工程款。只要工程实际施工且质量合格（或双方已结算确认），承包人仍有权参照合同约定主张工程价款。
判决启示： 本案中，法院并未苛求原告提交竣工验收合格证明，而是依据“已结算确认”这一事实，认定工程款支付条件成就。对于无资质施工人而言，保留好结算文件（如工程款支付申请表、结算单、对账单、以房抵债协议等）至关重要，这些文件可以证明对方认可了工程量及价款，从而绕过“验收合格”的举证难题。
痛点二：以房抵债协议未履行，如何维权？
核心观点： 以房抵债协议本质是债务履行方式的变更。若债务人未按约定交付房屋，债权人有权选择恢复原债务履行方式，直接要求支付现金工程款。
判决启示： 本案中，双方先后签订《合作建房合同》及《建房款支付补充协议》，约定以两套房冲抵工程款441825.12元。但被告拒不交房，法院认定“以房抵债的目的未实现”，原告直接起诉要求现金支付，得到支持。当事人注意： 签订以房抵债协议时，应明确约定“若房屋未能交付，原债务仍存在”，或保留选择权；若对方不履行，应果断起诉，避免久拖不决。
痛点三：律师费、保全费能否让败诉方承担？
核心观点： 合同明确约定“违约方承担守约方实现权益的费用”，法院依法支持。律师费需实际支付且未超过合理标准。
判决启示： 本案中，原告与广西博美律师事务所签订委托合同，支付律师费18000元并提供发票，法院全额判令被告承担。关键点： 律师费、保全保险费等维权成本，必须写入合同条款；若合同未约定，法院通常不支持。建议施工合同中明确约定：“任何一方违约，应承担守约方为实现债权而支出的诉讼费、保全费、律师费、差旅费、评估费等”。
四、案件操作全过程：从施工到胜诉的关键环节
- 签约环节： 明确约定工程款结算方式、支付节点、违约条款（含律师费承担）、质量保修金返还及利息标准。
- 施工环节： 留存施工日志、材料采购凭证、进度款申请表、现场照片、微信聊天记录等。
- 结算环节： 务必让发包方对工程量、单价、总价签字盖章确认（如《工程款支付申请表》），切忌口头约定。
- 催收环节： 书面催收（快递、挂号信、电子邮件），保留催收证据，中断诉讼时效。
- 以房抵债环节： 签订正式协议，明确房屋位置、面积、价款、冲抵方式、交付时间及违约责任。
- 诉讼环节： 财产保全（冻结被告账户、查封房产）、申请律师费、保全保险费、利息。
- 执行环节： 判决生效后及时申请强制执行，查询被告房产、车辆、银行存款。
五、案件常见咨询与解答（含南宁及辖区实例）
-
问：我在南宁市江南区承包了消防工程，但我是个人没有资质，合同无效还能要工程款吗？ 答： 可以。合同无效但工程实际施工，且双方已结算确认的，法院会参照合同约定判决支付工程款。建议保存好结算单、对账单等文件。
-
问：发包方说用房子抵工程款，但一直不交房，我能要求给现金吗？ 答： 可以。若以房抵债协议未履行（如不交付房屋、不办过户），你可以选择恢复原债务关系，要求支付现金。
-
问：工程款利息从什么时候开始计算？ 答： 从应付工程款之日。如合同明确约定付款时间，则从约定日；无约定，则从工程交付之日或提交竣工结算文件之日。本案法院判令利息从被告盖章确认的《工程款支付申请表》后1个月起算。
-
问：律师费能让败诉方承担吗？ 答： 合同有明确约定（如“任何一方违约需承担律师费”），且律师费已实际支付并合理，法院会支持。建议签约时写入该条款。
-
问：南宁市青秀区某装修工程，承包人无资质，工程未完工，承包方撤场，还能拿工程款吗？ 答： 可以就已完成部分主张工程款。需对已完工工程量进行鉴定或双方确认，法院会按合同约定比例支付。
-
问：质量保修金什么时候返还？ 答： 合同约定的保修期满后，发包方应在约定期限内返还。若无约定，通常为竣工验收后2年（防水工程5年）。本案保修期1年，法院判令保修期满后7天内支付。
-
问：发包方以工程质量不合格为由拒付工程款，我该怎么办？ 答： 需有证据证明质量不合格。若发包方无充分证据，法院不予支持。建议施工过程中保留隐蔽工程验收记录、材料合格证等。
-
问：我只有微信聊天记录，没签结算单，能打赢官司吗？ 答： 微信记录可作为证据，但需证明对方身份（头像、昵称、聊天内容）。建议结合转账记录、施工照片等形成证据链。
-
问：南宁市兴宁区某项目，发包方是公司，但没钱了，我能执行公司股东的个人财产吗？ 答： 一般不能。公司独立承担责任，除非股东存在出资不实、抽逃出资、财产混同等情形，否则不能执行股东个人财产。
-
问：工程款纠纷的诉讼时效是几年？ 答： 3年，从知道或应当知道权利受侵害之日起计算。建议尽早起诉，避免时效过期。
-
问：南宁市西乡塘区某项目，发包方要求我开增值税发票才付款，但合同没约定，怎么办？ 答： 发包方有权利要求开具发票。若合同未约定开票义务，法院一般会判决发包方在收到发票后付款。建议协商或按税务规定执行。
-
问：我承包的工程在南宁市邕宁区，发包方是个人，工程款还能要回来吗？ 答： 可以。个人发包也需承担支付义务。建议核实其名下财产（房产、车辆），必要时申请财产保全。
-
问：工程停工后，机械设备和材料损失谁承担？ 答： 因发包方原因停工，发包方应赔偿损失（如设备租赁费、材料损耗等）。建议保留停工通知、费用凭证。
-
问：南宁市良庆区某项目，合同约定下浮15%，但结算时发包方说要再下浮，合理吗？ 答： 不合理。若结算单已确认总价，视为双方变更原合同，发包方不得再单方面下浮。
-
问：我作为实际施工人，能直接起诉发包方吗？ 答： 可以。实际施工人可以突破合同相对性，直接向发包方主张工程款，但需证明实际施工关系。
-
问：南宁市武鸣区某消防工程，发包方以“没验收”为由拒付进度款，怎么办？ 答： 进度款应按合同约定节点支付。若合同明确“预埋管完成后支付20元/㎡”，则与验收无关。可起诉要求支付进度款。
-
问：工程款利息按什么标准计算？ 答： 无约定则按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。本案法院按年利率3.85%和3.65%分段计算。
-
问：南宁市横州市某项目，发包方是村委，能起诉吗？ 答： 可以。村委作为法人主体，可成为诉讼当事人。建议查询其是否具备独立财产。
-
问：我借了别人的资质签的合同，能要工程款吗？ 答： 借资质（挂靠）合同无效，但实际施工人仍可主张工程款。需证明自己是实际施工人（如材料采购、现场管理证据）。
-
问：南宁市宾阳县某项目，发包方跑了，法院怎么执行？ 答： 可申请强制执行，启动“执行悬赏”或“限制高消费”。若对方无财产，可能终本执行。
-
问：合同约定“工程款不开发票”，这样合理吗？ 答： 不合理，且违反税法。法院不会支持这种约定，发包方有权要求提供发票。
-
问：南宁市上林县某项目，发包方以“财政资金没到位”为由拒付，合法吗？ 答： 不合法。财政资金未到位是发包方与政府的关系，不能对抗承包方的付款请求权。
-
问：工程完工后发包方过了3年才给钱，利息还能要吗？ 答： 可以。利息属于法定孳息，从应付日起算，诉讼时效内均可主张。
-
问：南宁市马山县某项目，发包方让我先垫资施工，结果没钱了，怎么办？ 答： 立即停工并书面催告，保留垫资凭证（转账记录、采购清单）。起诉时主张工程款及垫资利息。
-
问：合同约定“争议由南宁仲裁委员会仲裁”，还能去法院起诉吗？ 答： 不能。有效仲裁协议排除法院管辖，除非仲裁条款无效。建议签约时仔细看清争议解决方式。
-
问：南宁市隆安县某项目，发包方要求我签《放弃工程款承诺书》才给结算，有效吗？ 答： 可能无效。若承诺书是在胁迫或欺诈下签署，或显失公平，法院可认定无效。
-
问：工程款包括哪些项目？ 答： 包括直接费（人工、材料、机械）、间接费（管理费、利润）、税金等。具体参照工程定额和合同约定。
-
问：南宁市青秀区某项目，发包方是国企，流程慢，能起诉吗？ 答： 可以。国企也需遵守合同，但法院可能建议先发律师函进行诉前调解。
-
问：我承包的工程在南宁市江南区，发包方公司改了个名，还能起诉吗？ 答： 可以。起诉原公司，法院会公告送达；若公司注销，可起诉清算组或股东。
-
问：工程款纠纷可以申请诉前财产保全吗？ 答： 可以。诉前保全需提供担保（如保险保函、现金），法院48小时内裁定。本案原告就申请了保全并支付了824元保险费。
-
问：南宁市西乡塘区某项目，发包方说“工程款要等房子卖了再给”，合法吗？ 答： 除非合同有明确约定（如“以售房款支付”），否则不合法。法院会要求发包方按约定时间付款。
-
问：我作为包工头，手下工人工资没发，能要求发包方直接支付吗？ 答： 可以。实际施工人可以要求发包方在欠付工程款范围内直接支付工人工资（工资优先受偿）。
-
问：南宁市良庆区某项目，承包合同是别人的名字，我实际施工，能起诉吗？ 答： 可以。向法院提交实际施工的证据（如现场照片、支付记录、证人证言），证明自己是实际施工人。
-
问：工程款诉讼需要请律师吗？ 答： 强烈建议。工程款纠纷涉及专业法律问题（如合同效力、利息计算、证据组织），律师能提高胜诉率并回收维权成本（如律师费由败诉方承担）。
-
问：南宁市邕宁区某项目，发包方以“工程有质量问题”恶意拖延，我该怎么做？ 答： 要求发包方提供具体质量问题及照片，申请法院委托鉴定。若鉴定无问题，发包方需承担鉴定费并支付逾期付款利息。
-
问：工程款纠纷的管辖法院是哪个？ 答： 建设工程施工合同纠纷由工程所在地法院专属管辖。本案在南宁市江南区法院诉讼。
-
问：南宁市武鸣区某项目，合同约定“争议由南宁市中级人民法院管辖”，对吗？ 答： 可能不对。基层法院管辖诉讼标的额较小的案件（如本案标的44万，由江南区法院管辖）。约定违反级别管辖规定的，无效。
-
问：我承包的工程在南宁市江南区，发包方破产了，工程款怎么办？ 答： 立即申报债权，同时主张工程款优先受偿权（建设工程价款优先于抵押权受偿）。注意6个月（旧法）或18个月（新司法解释）优先受偿权行使期限。
-
问：南宁市横州市某项目，发包方用虚拟货币支付工程款，有效吗？ 答： 无效。虚拟货币不具有法定货币地位，发包方应用人民币支付。
-
问：工程款纠纷中，微信聊天记录如何作为证据？ 答： 需提供原始手机，微信聊天记录应连贯、完整，可申请法院公证或当庭演示。建议聊天中明确提及双方身份、工程名称、欠款金额等关键信息。
-
问：南宁市宾阳县某项目，发包方要求我充当“介绍人”给他介绍客户，否则不给钱，违法吗？ 答： 违法。这是典型的“霸王条款”，可起诉要求支付工程款，介绍业务另行协商。
-
问：我承包的工程在南宁市上林县，发包方是个人，但他没财产，怎么办？ 答： 仍应起诉并申请执行。若对方无财产，法院可将其列为失信被执行人，限制高消费，为其后续经商造成障碍。
-
问：工程款利息可以约定“月息2分”吗？ 答： 可以约定，但需注意民间借贷新规（LPR4倍上限）。建设工程领域利息约定一般以LPR为参考，过高部分法院不支持。
-
问：南宁市马山县某项目，发包方要求我在合同外无偿帮工，合法吗？ 答： 不合法。任何义务必须双方合意，发包方不得单方面增加工作量或要求免费服务。
-
问：工程款追索可以申请法律援助吗？ 答： 可以。若经济困难，可向当地法律援助中心申请，但需符合条件（如农民工工资纠纷优先）。
-
问：南宁市隆安县某项目，发包方用“公司没钱”为由，让我去找发包方的老板个人要，怎么办？ 答： 要求发包方出具书面承诺书，明确由老板个人承担连带责任。否则应坚持起诉公司，执行公司财产。
-
问：工程款纠纷中，申请财产保全需要提供什么材料？ 答： 提供财产线索（如银行账户、房产地址）、保全申请书、担保材料（保险保函或现金）、案件证据。本案原告提供保险保函（费用824元）。
-
问：南宁市江南区某项目，发包方在诉讼期间转移财产，我该怎么办？ 答： 立即向法院申请财产保全或禁止其处分财产，若已转移，可申请法院调查并追究其妨害诉讼责任。
-
问：工程款纠纷上诉期是多长时间？ 答： 15天，从收到判决书之日起计算。需向一审法院提交上诉状，并预交上诉费。
-
问：南宁市兴宁区某项目，发包方是外国人，能起诉吗？ 答： 可以。外国人在中国境内有财产或业务，即可起诉。需通过涉外送达程序。
陈干新，广西博美律师事务所